Договор поставки мебели и сборки

Договор на поставку мебели

Договор на поставку мебели

г. Москва «____» ________ 2013 г.

_______________________________именуемый в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________________, действующей на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить [в случае, если предполагается сборка и установка мебели, то в данном пункте необходимо это указать] Заказчику __________________ [указывается тип мебели, например, офисная мебель, школьная мебель в соответствии с закупочной документацией ] (далее — Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2 Наименование, цена, комплектация и количество (объем) поставляемого по настоящему Договору Товара определяются Заказчиком в Спецификации на Товар, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Спецификация).

1.3 Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки и состав отчетной документации определяются Заказчиком в Техническом задании на поставку Товара, являющемуся Приложением № 2 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Техническое задание).

1.4 Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, выданным заводом-изготовителем.

1.5 Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, копиями сертификатов, инструкциями (памятками) на русском языке и т.п.

1.6 Заказчик в случае передачи ему Товара ненадлежащего качества вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о:

— возмещении стоимости некачественного Товара;

— замене некачественного товара на аналогичный качественный;

— вывозе некачественного товара силами и за счет Поставщика;

1.7 Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения

1.8 Поставщик гарантирует качество Товара в течение _______________. [гарантийный срок как правило соответствует установленному заводом-изготовителем] с момента его поставки Заказчику при условии соблюдения Заказчиком правил о порядке ухода, эксплуатации Товара. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет. Расходы по транспортировке Товара от места доставки и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Поставщик.

1.9 Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные ненадлежащим обращением.

1.10 Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать — 7 дней с момента получения уведомления от Заказчика в письменной форме о недостатках Товара.

1.11 В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение.

2 ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Договора составляет __________ руб.___ коп. (_______________) с учетом погрузки, хранения Товара, транспортных расходов, доставки, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей [в случае, если предполагается сборка мебели силами Поставщика, то в данном пункте это указывается], в том числе НДС _______ руб.__ коп. (_____________).

2.2 Стоимость Товара согласно спецификации (Приложение № 1) остается фиксированной до окончания срока действия Договора и пересмотру не подлежит.

2.3 Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение — 10 банковских дней с момента поставки Товара на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и подписанной Заказчиком и Поставщиком или их уполномоченными представителями товарной накладной.

2.4 Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект «Оплата Товара производится Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору».

3 СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставка Товара осуществляется в объеме согласно Приложению № 1 к Договору путем доставки [в случае, если предполагается сборка и установка мебели силами Поставщика, данный пункт дополняется словами «сборки и установки»] Товара Поставщиком в течение — 7 дней, после подписания Договора по адресу —

Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

— «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.;

— «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.

3.1 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, Товар считается принятым только после поставки последней части, входящей в комплект. В случае, если предполагается сборка и установка мебели, то пункт следует изложить следующим образом: «Товар считается принятым Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору»].

3.2 Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству, если в течение ______ [указывается согласованный Сторонами в установленном порядке срок] со дня поставки Заказчик не заявит требований по качеству (претензии).

3.3 Право собственности на Товар, полученный на условиях Договора, переходит к Заказчику в момент подписания приемо-сдаточных документов (товарная накладная). Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи товара Заказчику по адресу поставки.

3.4 Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной, на весь объем Товара.

4 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1 Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2 Выделить ответственное лицо для связи с Поставщиком.

4.1.3 Оплатить Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

4.2 Поставщик обязуется:

4.2.1 Поставить Товар в полном объеме течение — 7 рабочих дней с момента подписания Договора.

4.2.2 Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку [если предусмотрена также сборка и установка мебели, то пункт дополняется словами «сборку и установку»] Товара за свой счет по адресу, указанному в пункте 3.1 Договора.

4.2.3 Передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов.

4.2.4 Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.5 Устранять недостатки Товара и некомплектность [если предполагается сборки и установка мебели силами Поставщика пункт дополняется словами «в том числе в результате некачественной сборки и установки Товара»] в течение — 7 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик

4.2.6 По требованию Заказчика заменить некачественный Товар [ в случае, если предполагается сборка и установка мебели за счет Поставщика, то пункт необходимо дополнительно словами «устранить нарушения, допущенные в результате некачественной сборки и установки Товара»] на Товар, соответствующий по качественным условиям настоящего Договора, и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченных штрафных санкций, предусмотренных Договором.

5.2 При нарушении п. 3.1. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки.

5.3 При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

5.4 Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату Товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из – местного бюджета.

5.5 Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

6.2 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде .

7 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договоруу, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).

7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, решения органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить.

7.3 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4 Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.5 Если указанные обстоятельства будут длиться более — 3-4 месяцев, то Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.

8.2 При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3 О внесении изменений и дополнений к настоящему Договору Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за — 7 рабочих дней до внесения таких изменений.

8.4 При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в – 7- дн. срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

8.5 Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.5 настоящего Договора либо исключительно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

9 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 Поставщик должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

9.2 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.3 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

— Приложение № 1. Спецификация Товара —

— Приложение № 2. Техническое задание —

10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до – 31.12.2013 г.

11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Другие публикации:  Glary utilities бесплатная лицензия

Договор поставки мебели

Сторонами по договору поставки мебели выступают Поставщик и Покупатель. Поставщиком обычно является юридическое лицо — производитель или розничный продавец, а покупателем может быть как компания, так и физическое лицо.

В большинстве своем продажа мебели в России происходит под заказ, т.е. покупатель может посетить шоурум компании продавца, ознакомиться с ассортиментом, или же посмотреть продукцию по каталогам, после чего происходит заказ продукции.

Таким образом договор накладывает на поставщика обязанности по производству и доставке продукции определенного качества, а на покупателя — обязанность оплаты по факту поставки полной стоимости мебели за вычетом предоплаты. Размер предоплаты обычно составляет от 30 до 50%.

Для покупателя юридического лица договор и последующие счет-фактура и накладная являются обязательными бухгалтерскими документами, необходимыми для подтверждения в налоговой инспекции факта понесенных компанией расходов.

Предмет договора поставки мебели

Предметом соглашения является поставка Поставщиком мебели в согласованные сторонами сроки.

Претензии по договору поставки мебели

В случае, если мебель не соответствует по качеству договоренностям сторон, покупатель имеет право предъявить претензию (товарную рекламацию) поставщику, а последний обязан ее рассмотреть и в случае объективности претензии либо заменить мебель в разумные (прописанные договором сроки), либо вернуть полученне за мебель денежные средства. Претензионный спор сторон может происходить, как в рамках закона о защите прав потребителей, так и в порядке, прописанном в договоре.

Порядок расчетов

Соглашением сторон может быть предусмотрен любой, предусмотренный законом, порядок взаиморасчетов сторон. Как правило, ввиду специфики мебельной отрасли и наличии предзаказа, покупатель оплачивает от 30 до 50% от стоимости мебели. После ее поставки, происходит окончательный взаиморасчет.

В случае, если покупателем по договору выступает юридическое лицо, зачастую оплата происходит с отсрочкой платежа, достигающей в некоторых случаях 120-150 дней.

Спецификация к договору поставки мебели

Спецификация — приложение к договору поставки, в котором указывается состав, количество и стоимость мебели. В некоторых случаях также указывает адрес доставки, стоимость услуг по сбору мебели и другие дополнительные услуги.

Договор поставки мебели № ___

г. Местоположение «__» __________ 20__г

Наименование поставщика , в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,

и Наименование покупателя в лице Должность и ФИО подписанта , действующего на основании Основание права подписания , именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) офисную мебель (далее – «Товар») в собственность Покупателя согласно Приложению №1 (далее – «Спецификация»), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в соответствии с выставленными счетами и условиями настоящего Договора.

2. Порядок поставки товара

2.1. Поставщик поставляет (передает) товар Покупателю в количестве, указанном в Спецификации Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары (партии товаров). Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.

2.2. Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется силами Поставщика путем отгрузки данных товаров Покупателю в месте его нахождения. Об изменении получателя товара Покупатель обязан письменно, посредством факсимильной связи или электронной почты, уведомить Поставщика, не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты поставки.

2.3. Товар поставляется в заводской упаковке, имеет необходимую заводскую маркировку в соответствии с действующими требованиями к упаковке товара.

2.4. Поставка Покупателю (либо назначенному Покупателем получателю) заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется Поставщиком в два этапа согласно Спецификации:

— в течении 20 календарных дней с момента заключения Договора,

— на позднее 1 октября 2014 г.

Иные условия и сроки поставки могут оговариваться Сторонами путем составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.5. Прием товара Покупателем (надлежаще уполномоченным его представителем) осуществляется по акту приема-передачи, подписанием товарной накладной, оформленной по форме ТОРГ-12. Документы составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

2.6. Подписание товарной накладной обеими Сторонами (представителями обеих Сторон) будет свидетельствовать о том, что:

— Между Сторонами настоящего Договора достигнуто соглашение по всем существенным условиям поставки (передачи) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной, (наименование, количество, цена и срок поставки (передачи) товаров);

— Поставщиком надлежащим образом исполнена обязанность по поставке (передаче) Покупателю товаров (партии товаров), указанных в данной товарной накладной;

— Покупателем приняты товары (партия товаров), указанные в данной товарной накладной.

2.7. При поставке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их поставки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время поставки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров. Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон. Если иное не оговорено Сторонами, в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной. Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.

2.8. В случае обнаружения брака, Покупатель составляет письменное обоснование и направляет его в адрес Поставщика. По письменному обоснованию Покупателя Поставщиком составляется рекламационный акт. Рекламационный акт с резолюцией отдела рекламации Поставщика направляется Покупателю по почте либо посредством факсимильной связи, либо другим доступным способом в течение 3 (трех) календарных дней с момента его подписания. В случае, если Поставщик этим рекламационным актом признает свою вину за брак товара, то это служит основанием для ремонта товара. Ремонт товара производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента его возврата Покупателем.

2.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной.

2.10. Риски случайной гибели, повреждения или ухудшения качества товара переходят к Покупателю с момента приема товара по товарной накладной.

2.11. Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента сборки товара при условии соблюдения условий эксплуатации и использования товара по назначению.

3. Цены и порядок расчетов

3.1. Цена товара, указанная в спецификации, а также в товарных накладных и включает в себя стоимость самого товара, упаковки, доставки до места назначения и НДС 18%.

3.2. Оплата товара производится по каждому этапу поставки отдельно на основании оригинала, выставленного Покупателю счета в течении 5 банковских дней по факту поставки товара.

3.3. Датой оплаты товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

4.2. Покупатель обязан:

— принимать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора поставки;

— оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

— совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров, поставляемых (передаваемых) ему по настоящему Договору.

— возвратить Поставщику утвержденный (подписанный) Покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в течение 2 (двух) календарных дней, с даты приема (получения) товаров Покупателем.

4.3. В случае нарушения Покупателем установленных настоящим договором сроков приема товаров, Поставщик вправе требовать компенсации издержек, обусловленных сверхнормативным хранением товаров.

4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки товаров, предусмотренных настоящим договором, Покупатель вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,2% от стоимости неотгруженных в срок товаров, но не более 5% за весь период просрочки.

4.5. Любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков согласно действующему законодательству РФ.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обязательств.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор поставки товара вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.

6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. Заключительные положения

7.1. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.

7.2. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Договор поставки офисной мебели

г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]

[Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», и [полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты], именуемое в дальнейшем «Покупатель», вместе именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный договором срок поставить и собрать офисную мебель (Товар) производства [вписать нужное] в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленную офисную мебель в порядке, предусмотренном Договором.

1.3. Поставщик подтверждает, что офисная мебель принадлежит ему на праве собственности, не обременена правами третьих лиц, не состоит под запрещением или арестом.

2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара

2.1. Поставщик передает Покупателю офисную мебель, соответствующую стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара определяются в счете, который выписывается на основании заявки Покупателя, согласованной с Поставщиком. Цена указывается в счете в соответствии с прайс-листом, утвержденным Поставщиком и действующим на момент получения заявки от Покупателя.

2.3. Наименование, ассортимент, количество, цена единицы Товара, а также итоговая стоимость партии указывается в накладной.

2.4. Упаковка офисной мебели должна исключить порчу на период поставки до приемки ее Покупателем в собранном виде.

Другие публикации:  Жалоба на судебное решение образец

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка офисной мебели осуществляется в срок, указанный в заявке Покупателя по каждой отдельной партии.

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленного Товара подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка Товара в адрес Покупателя осуществляется Поставщиком [вид транспорта, условия транспортировки].

3.4. Погрузка, разгрузка офисной мебели, в случае необходимости подъем на этажи, осуществляются силами Поставщика за счет собственных средств.

3.5. При отгрузке Товара Покупателю все комплекты должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие офисной мебели условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части поставленного Товара Поставщику в письменной форме Акт о возврате товаров.

3.6. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 3.5. настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене не соответствующего условиям Договора о качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене некомплектного Товара комплектным.

3.7. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке офисной мебели, если доставил ее в место и в сроки, указанные Покупателем, а также в результате приемки собранной офисной мебели Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента Товара, указанного в заявке.

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Цена единицы Товара определяется Поставщиком в утвержденном прайс-листе, действующем на момент получения заявки от Покупателя, и отражается в счете, накладной с учетом НДС.

4.2. Цена единицы офисной мебели включает налоги и сборы, другие обязательные платежи, стоимость доставки, погрузо-разгрузочные работы, сборку офисной мебели, а также стоимость упаковки.

4.3. Стоимость упаковки Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.4. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в течение [указать период] со дня поставки Товара Покупателю.

4.5. Оплата производится на основании [счетов, счетов-фактур, накладных и т. д.], выставленных Поставщиком.

4.6. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.7. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].

5. Переход права собственности

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент [вписать нужное].

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Согласовать с Покупателем цветовую гамму поставляемой офисной мебели.

6.1.2. Поставлять Покупателю офисную мебель надлежащего качества, в соответствии с ассортиментом, количеством, техническими характеристиками, размерами и другими требованиями, предусмотренными в заявке, поступившей от Покупателя, на условиях настоящего Договора.

6.1.3. Выполнить работы по сборке поставленной офисной мебели в установленные Договором сроки.

6.1.4. При производстве работ по сборке мебели соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

6.1.5. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.6. Нести гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

6.1.7. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Согласовать с Поставщиком цветовую гамму офисной мебели.

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку и проверку поставленнойофисной мебели по ассортименту, количеству, качеству в течение [указать период].

6.2.3. Без промедления сообщить Поставщику об обнаруженных недостатках поставленного товара.

6.2.4. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7. Гарантийное обслуживание

7.1. После отгрузки и сборки мебели предоставляется гарантийное обслуживание с бесплатной заменой вышедшей из строя мебели или ее деталей.

7.2. Гарантийный срок на поставленную офисную мебель устанавливается [вписать нужное].

7.3. В случае неустранения Поставщиком недостатков поставленной офисной мебели Покупатель вправе устранить ее своими или привлеченными силами за счет Поставщика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

8.2. За необоснованный отказ от приемки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости отгруженного Товара.

8.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере [значение] % ([вписать нужное]) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.

8.4. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше [значение] ([вписать нужное]) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему Договору до погашения Покупателем задолженности.

8.5. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере [значение] % ([вписать нужное]) стоимости недопоставленного Товара.

Покупатель не несет отвественности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на [значение] ([вписать нужное]) дней.

8.6. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужно].

8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [число, месяц, год].

9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты штрафа, причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.4. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.6. Если же Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. По вопросам, не нашедшим отражения в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Договор на поставку мебели на заказ

Договор №___________

«______»_____________ 2017 г.

ИП «Бочков М.А.», именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и гражданин(ка):
Фамилия: __________________________________________________________________________________
Имя: _______________________________________________________________________________________
Отчество: ___________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Продавец обязуется изготовить и продать, а Покупатель принять и оплатить комплект мебели, в соответствии с эскизом. Комплект мебели, далее по тексту настоящего договора может именоваться словом «мебель».
1.1.1.Функциональное назначение мебели: _______________________________________________ _____________________________________________________________________________________

1.2. Графические изображения в эскизе могут быть выполнены в виде чертежа (схемы) от руки с помощью ручных чертежных инструментов и принадлежностей.
1.2.1. В эскизе Стороны согласовывают параметры мебели, а именно шкафов, тумб, столешниц и их конфигурации в части поворотных углов, как по вертикали, так и по горизонтали, а также в части необходимых Покупателю выемок (зигзагов, уступов, удлинений и расширений).
1.3. Место доставки мебели Покупателю:
Город: ___________________________________________________________________________________
Улица: ___________________________________________________________________________________
Дом: _______ Корпус_____ Квартира_________ Этаж________ Домофон___________ Лифт___________
Телефон: домашний ______________________________ мобильный ______________________________
Электронная почта: _______________________________________________________________________

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Стороны согласовали цену комплекта мебели (с учетом всех параметров, указанных в эскизе) в размере ________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ рублей.
2.1.1.Пректно-конструкторские, административные и др., работы____________________________ __________________________________________________________________________________ рублей.
2.1.2. Работы по сборке и установке______________________________________________________ __________________________________________________________________________________ рублей.
2.1.3. Общая стоимость по договору ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________ рублей.
2.2.Покупатель вносит предварительную оплату за мебель в размере _________________________ __________________________________________________________________________________ рублей.
2.3.Покупатель обязуется произвести с Продавцом окончательный расчет за мебель по цене, указанной в пункте 2.1. договора, немедленно после ее (мебели) доставки.
2.4.Оплата за сборку и установку производиться только по окончанию всех работ, не зависимо от сроков их окончания.
2.5.Покупатель вправе проверить качество передаваемой мебели, вскрыв упаковку в присутствии представителя Продавца, осуществившего доставку.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Продавец обязуется передать мебель, в комплектации согласно приложениям, в следующий срок*:
в течение _____________________________________________________ рабочих дней со дня подписания эскиза и приложения к нему* *В случае внесения изменений в эскиз изделия , сроки будут считаться с даты подписания последнего (измененного) эскиза.
в течение _____________________________________________________ рабочих дней со дня подтверждения покупателем по электронной почте его согласия с эскизом и приложений (в части материалов, размеров, цены), электронная почта для подтверждения mager-007@yandex.ru
*Форма утверждения заказа по электронной почте: «С дизайн проектом и приложениями к нему в части материалов и габаритов согласен, запускайте в работу Ф.И.О и дата.».
Телефон: 8-985-227-29-55 Михаил
3.1.1 Срок доставки, указанный в договоре, предварительный и может быть скорректирован Продавцом после просчета заказа конструкторским отделом. С уведомлением Покупателя по электронной почте или по телефону.
3.1.2. Продавец вправе передать Покупателю мебель ранее срока указанного срока, предварительно согласовав по телефону дату доставки.
3.2. Обязательства Продавца по продаже мебели считаются исполненными в день передачи мебели Покупателю, разобранной на транспортировочные элементы (места) в упаковке, и готовой к дальнейшей сборке.
3.3. Мебель должна быть доставлена и передана Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего договора.
3.4. Мебель передается Покупателю по Акту приема-передачи.
3.4.1. В случае, если в ходе монтажа мебели Покупателем или сборщиком будет обнаружено очевидное повреждение или несоответствие элементов мебели по цвету, размеру, конфигурации или материалу, из которого они должны быть изготовлены, против того, как это было согласовано Сторонами в Эскизе, то такие элементы считаются отсутствующими (недостающими), а Покупатель или сборщик Продавца вправе немедленно уведомить об этом Продавца. Недостающий (недостающие) элементы мебели должны быть доставлены и переданы Покупателю не позднее истечения 15 (пятнадцати) дней.
3.5. Покупатель обязан принять мебель лично по адресу, указанному в пункте 3.3. настоящего договора, предъявив лицу, доставившему мебель, документ удостоверяющий личность.
3.5.1. Отсутствие документа, удостоверяющего личность, является основанием к отказу передать мебель. При этом расходы по перевозке мебели обратно на склад Продавца и повторная доставка оплачиваются Покупателем.
3.5.2. Покупатель вправе уполномочить иных лиц принять мебель от его имени, но по адресу, указанному в пункте 3.3. договора. Доверенности на таких лиц оформляются в свободной форме, подписываются Покупателем и хранятся у Продавца совместно с договором.
3.6. В случае немотивированного условиями договора отказа Покупателя подписать Акт приема-передачи мебели, Продавец помещает мебель на собственный склад, где она будет храниться в режиме ответственного хранения за счет Покупателя из расчета 300 (триста) рублей в сутки. При этом отказ от подписания Акта приема-передачи мебели не освобождает Покупателя от обязанности оплатить мебель в порядке, предусмотренном договором. В этом случае дальнейшие контакты между Сторонами будут осуществляться посредством обмена письменными документами (телеграммы, письма, претензии).

5. ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

5.1 Стоимость выезда дизайнера Продавца в место, где будет собрана и смонтирована мебель, с целью производства необходимых замеров и окончательного согласования эскиза, а также проведения конструкторско- проектных работ оговаривается индивидуально.
5.2. Каждый последующий выезд дизайнера Продавца, с целью внесения изменений в ранее согласованный эскиз по инициативе Покупателя, оплачивается по цене ________________________________________________ рублей за выезд.
5.3. Продавец несет ответственность за точность замеров, при условии соблюдения Заказчиком требований проведения замера, произведенных Дизайнером Продавца, а также за конфигурацию элементов мебели, учитывающую пожелания Покупателя в части выемок (зигзагов, уступов, удлинений и расширений). Стороны согласились, что факт согласования (подписи) Покупателем эскиза, будет означать, что в Эскизе учтены все необходимые Покупателю выемки (зигзаги, уступы, удлинения и расширения).
5.3.1. Покупатель подтверждает, что в помещении, в котором будет установлена мебель, все вертикальные и горизонтальные поверхности (стены, простенки, пол, потолок) имеют характеристики и смонтированы в соответствии с действующими строительными ГОСТами и СНиПами.
5.4. Покупатель вправе предложить собственные графические изображения основных элементов мебели, выполненные на основе самостоятельно произведенных замеров. В этом случае в эскизе будет сделана отметка «Замеры произведены Покупателем самостоятельно», а Продавец не будет нести ответственность за несоответствие размеров мебели размерам помещения, в котором она будет смонтирована.
5.5. Покупатель получает проект с размерами и конфигурацией, по адресу электронной почты, указанной в п.1.3. после внесения авансового платежа. После проверки (сверки) Покупатель отсылает обратно продавцу проверенный (сверенный) проект с текстом, указанным в п.3.1. Это будет основанием для вступления договора в силу.

Другие публикации:  Приказ департамента здравоохранения 960

6. СБОРКА И МОНТАЖ

6.1. Покупатель поручает, а Продавец принимает на себя обязательства по сборке и монтажу мебели.
6.1.1. Работы по сборке и монтажу мебели должны быть выполнены Продавцом в течение 5 (пяти) календарных дней со дня доставки и передачи мебели Покупателю.
6.1.2. Упаковки, переданные Продавцом Покупателю, до приезда специалистов по сборке и монтажу, должны быть целыми (не вскрытыми, кроме вскрытых при приёмке — доставке) в противном случае должен быть заполненный акт сверки в присутствии представителя Продавца, осуществлявшего доставку.
6.2. Стоимость работ по сборке и монтажу мебели согласована в пункте 2.1.2.
6.2.1. Работы по сборке оплачиваются сразу же после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.
6.2.2. В случае, если место сборки и монтажа удалено от МКАД более чем на 15 км, то стоимость работ по пункту 6.2. договора увеличивается на стоимость дополнительных расходов Продавца по выезду сотрудников (сборщиков) из расчета 30 рублей, за каждый следующий километр.
6.3. Факт выполнения работ по сборке и монтажу мебели подтверждается Актом оказания работ по сборке мебели, который Стороны подписываю по окончании работ.
6.3.1. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием недостатков и сроков их устранения.
6.4. Если Сторонами не будет согласован иной срок, Покупатель обязуется на следующий день после доставки подготовить для выполнения работ помещение, где будет собираться и монтироваться мебель, а именно: -обеспечить электропитание (220В) и электрическое освещение, достаточное для безопасного проведения работ; -освободить место сборки и монтажа от старой мебели, мусора и прочих предметов.
6.4.1. Пол, потолок, стены помещения, в котором будем монтироваться мебель должны иметь ровные поверхности, а углы сопряжения составлять 90 градусов. При несоблюдении данных условий Продавец не несет ответственности за дефекты монтажа, обусловленные низким качеством строительных и/или отделочных работ в помещении.
6.5. Покупатель обязан предоставить Продавцу схему скрытой электропроводки и других коммуникаций в помещении, где будет собираться и монтироваться мебель. В противном случае Продавец не несет ответственности за возможные повреждения электропроводки и коммуникаций.
6.6. При монтаже мебели Продавец не производит установку бытовой техники, подключение воды, газа, перенос электр. розеток, проводов, выключателей и другие работы, подлежащие выполнению соответствующими службами и/или лицами, имеющими необходимые знания и квалификацию.
6.7. При монтаже мебели Продавец может произвести дополнительные работы (врезка мойки, врезка варочной панели и т.д, и т.п.) за дополнительную плату, согласованную Покупателем непосредственно с установщиками мебели.

7. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

7.1. На мебель, проданную по настоящему договору, устанавливается срок гарантии качества – 12 месяцев со дня передачи мебели Покупателю.
7.1.1. При выявлении недостатков в течение срока гарантии Покупатель имеет право направить Продавцу заявление (претензию, рекламацию) о наступлении гарантийного случая. Заявление (претензия, рекламация) направляется Покупателем в письменном виде по адресу Продавца, указанному в настоящем договоре, или по факсимильной связи, или передается представителю Продавца.
7.1.2. Устранение выявленных в течение срока гарантии недостатков мебели производится Продавцом в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Покупателя соответствующего заявления (претензии, рекламации).
7.1.3. Гарантия качества Продавца не распространяется на: -механические повреждения, как внутренние, так и внешние, возникшие в результате неправильной эксплуатации мебели; -механические повреждения, как внутренние, так и внешние, возникшие в результате установки и/или транспортировки, осуществленной Покупателем самостоятельно; -повреждения, вызванные попаданием на поверхность мебели едких веществ и/или жидкостей; -комплектующие, подлежащие замене вследствие их естественного износа; -сантехническое и электротехническое оборудование, установленное на мебель, вмонтированное в мебель).
7.1.4. Продавец вправе отказать Покупателю в бесплатном гарантийном ремонте в следующих случаях: -мебель имеет следы постороннего вмешательства или имела место попытка самостоятельного ремонта; -обнаружено изменение конструкции мебели, выполненное Покупателем самостоятельно; -мебель эксплуатируется с фурнитурой, самостоятельно установленной Покупателем и не предусмотренной Продавцом для данного вида мебели; -обнаружены повреждения мебели, вызванные неправильным подключением к электросети оборудования, вмонтированного и/или установленного на мебель; -обнаружены следы хранения в мебели мокрых или влажных вещей и/или предметов, вследствие чего возникло расслоение и/или растрескивание и/или разбухание отдельных элементов мебели, а также и в случае прямого попадания воды или другой жидкости;
7.2. В материалах, из которых изготовлена мебель, допускается естественная неоднородность структуры, визуальные отличия оттенков горизонтальных волокон относительно вертикальных. Также допускается возможное расхождение цвета фасада мебели на один или два тона с цветом образца, что не будет являться производственным дефектом. В эмалевых покрытиях допускается расхождение в оттенках в отличие от образца. При этом степень расхождения не может превышать 10%.
7.3. Ненадлежащее качество отдельных деталей и/или элементов мебели, подлежащих замене, не влечет за собой признание всего комплекта мебели, имеющим ненадлежащее качество, и не побуждает Покупателя отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар цены. В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, совершенные исключительно с намерением причинить вред другому лицу (злоупотребление правом).
7.4. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55 мебель надлежащего качества, проданная по настоящему договору, не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Настоящий договор сочетает в себе обязательства Продавца передать товар и выполнить работу (оказать услугу). В соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы разных договоров (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре.
8.1.1. При применении Закона РФ «О защите прав потребителей» в части взыскания неустойки за нарушение прав потребителя применяются положения Главы II, названного закона «Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям», соответствующей основному обязательству Продавца – продать мебель, и с учетом целей Покупателя (потребителя) при заключении договора – купить мебель.
8.2. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества вправе, по своему выбору, потребовать: безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, соразмерного уменьшения покупной цены, замены товара на товар аналогичной или другой марки (модели, артикула (п. 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»).
8.3. За просрочку передачи мебели Продавец, по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,3% от суммы предварительной оплаты, внесенной Покупателем за мебель по пункту 2.2. договора, за каждый день просрочки, за исключением выходных и праздничных дней (ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей»). Требования принимаются только в письменном виде.
8.4. В случае нарушения установленных договором сроков выполнения работы и/или услуги (сборка и монтаж) Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости работ и/или услуг, по требованию Покупателя (п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей»).
8.5. За нарушение сроков устранения недостатков товара, Продавец, по требованию Покупателя уплачивает за каждый день просрочки, за исключением выходных и праздничных дней, неустойку (пеню) в размере 0,5% цены товара не надлежащего качества.
8.6. При выполнении работы (услуги) с недостатками Покупатель вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы, соответствующего уменьшения цены, повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы. Отказаться от исполнения договора о выполнении работы (услуги) и потребовать возмещения убытков Покупатель вправе в том случае, если в установленный договором срок недостатки выполненной работы не устранены Продавцом. (п. 1 ст. 29 Закона «О защите прав потребителей»).
8.7. За задержку оплаты мебели Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,3% от суммы, оплата которой задержана, за каждый день задержки, по требованию Продавца. 8.8. За задержку оплаты услуг по доставке мебели и/или работ по сборке и монтажу мебели Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы, оплата которой задержана, за каждый день задержки, по требованию Продавца. 8.8.1 В случае отсутствия подтверждения, согласно п.3.1, в течении 50-ти рабочих дней, настоящий договор будет аннулирован, без возврата авансового платежа или же пересмотрен порядок цен на изделие, на момент обращения Покупателя.
8.9. В случае отказа Покупателя, после подписания договора, от исполнения Продавцом обязательств по данному договору, Продавец оставляет у себя авансовый платеж, указанный в п. 2.2 настоящего договора, а также Покупатель не освобождается от оплаты стоимости изделия, согласованного в п. 2.1. (в случае, если Продавец уже приступил к изготовлению изделия согласно проекта).

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации и Законом РФ «О защите прав потребителей». 9.2. Срок действия настоящего договора определяется сроком фактического исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту):_____________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

Паспорт _____________________________, выдан «_____» _____________________________________ ,
кем __________________________________________________________________________________,
код подразделения: _________________________.

Подпись _______________________________________________ /фамилия, имя, отчество, подпись/

ПРОДАВЕЦ:
ИП Бочков Михаил Александрович

ОГРНИП 315580300000572 ИНН 580310232694
Номер счета: 40817810540291501825 Банк получателя: СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МОСКВА
БИК: 044525225,
Корреспондентский счет: 30101810400000000225,
КПП: 775001001 ИНН: 7707083893, ОКПО: 23449381,
ОГРН: 1027700132195
Юридический адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19
Почтовый адрес банка: 109544, МОСКВА, ул. Большая Андроньевская, 8
Карта Сбербанка 67619600 0484540944 (Марина)
4276 8401 2988 6832 (Михаил)

Подпись: ________________________ М/П

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *